云绯静公告}中粮家佳康（赤峰）新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包招标公告本中粮家佳康（赤峰）有限公司日处理280立方养殖废水工程总承包项目（招标项目编号：HTCL-ZB-232045），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为中粮家佳康（赤峰）有限公司。本项目已具备招标条件，现进行公开招标。2.1工程名称：中粮家佳康（赤峰）有限公司新建GGP核心场日处理280立方养殖废水工程总承包项目计划总工期：2023年4月25日到2023年11月25日，总工期215天。实际工期以双方签订书面合同约定的工期为准。2.4招标内容与范围：沼气站的设计、设备采购和施工（包括沼气站红线范围内的工艺、管线、道路、建筑物、构筑物等所有设备设施的设计、采购和施工）。场地平整、匀浆罐1座（有效容积300立方）、匀浆罐内外及底部防腐和保温（聚氨酯发泡）。搅拌机（国产知名品牌，潜水搅拌方式）、增温盘管（不锈钢管）、匀浆罐进料流量计、温度计、液位计等设备和仪表、高液位报警自动连锁装置。一体化二级全混高效厌氧发酵罐1座（有效容积4000立方），优先选择混凝土结构；发酵罐内外及底部防腐和保温（聚氨酯发泡）。发酵系统进出料泵（品牌离心泵）、搅拌机（外环潜水搅拌机，单方罐容搅拌功率不小于15w；内环潜水搅拌机，内外环搅拌机品牌均为国产：蓝深等国产知名品牌）、温度计、液位计、发酵罐进料流量计、正负压保护器、2t沼气锅炉及燃烧器进口品牌（锅炉本体及燃烧器甲方提供，其余热水系统附属设备设施由沼气站施工方提供）、循环水泵、板式换热器、热水分配系统（发电余热和沼气锅炉热水）、增温盘管（碳钢管）、集气稳压装置、取样管等设备和仪表、高液位报警自动连锁装置。生物脱硫系统1套（处理量180m3/h）、脱水装置1套（汽水分离器+冷干）、水封罐、独立双膜储气柜1套(1000立)、沼气进出气柜流量计、配套鼓风机2台等设施仪表，预留沼气发电机用气接口，沼气发电机组（甲供）。工艺管道（地下部分采用pe管材，输送物料的工艺管道采用钢管，净化之前的沼气管道采用不锈钢管）和管道相关阀门（发酵罐进出料管、沼气进出料管、排泥管、清渣管、取样管等应设置双刀闸阀门），沼气管线管道伴热。粪液输送管部分：场区污水泵房至中心泵房管线米计量(甲方送至沼气站红线，红线内至中心泵房由沼气站单位施工，埋深2米带管桩、PE200管)。增压风机2台、沼气流量计(锅炉1台、火炬1台，沼气出气总流量计2台包括脱硫前纵梁总量及脱硫后总量)、沼气站内混凝土道路、沼气站围网、站内路灯、沼气成份分析系统、便携式沼气分析仪、甲烷浓度报警器、硫化氢浓度报警器、事故排风机、火炬燃烧系统1套（暗火）、防雷、电、采暖系统（站内锅炉自供热）、外网、排水、消防泵站及室外消防栓等设计、施工、供货及安装等。自控系统(接入云平台，实现在中粮云平台登陆、查询、控制，尽量实现半无人值守功能)在线监测参数包括但不限于：1）预处理构筑物内物料的液位、温度；2）厌氧消反应器内物料的液位、温度；3）热交换器进出口水温、热水流量计；3）脱硫装置进出口沼气的硫化氢浓度；4）脱水装置进出口沼气的水含量；5）储气柜进口甲烷浓度、氧含量、流量（瞬时和累积）；6）储气柜中沼气的储量、压力；7）增压机后沼气的压力；8）风机、增压机、水泵、锅炉等设备的启停状态；9）进料流量计瞬时与累积流量。中心泵房1座（屋顶设计可移动葫芦，用于泵、电动阀的故障检修，招标文件细化尺寸）管线可实现进出料及超越功能、增压机房1座、锅炉房1座、沼气发电机房一座、脱硫脱水设备间1座、（中心泵房、增压房、锅炉房、沼气发电机房、脱硫间等所有经过沼气的房间内电气设备全部要求防爆）中控室1间、配电房1座、堆肥库房1座（全封闭防渗阳光棚，地面做P6等级防渗处理），柴油存储耳房、维修间1间、综合用房一座（办公室1间、会议室1间、宿舍4间、浴室与洗衣间1间、厨房及餐厅1间、库房1间、办公区卫生间1间）、门卫1座（含卫生间、大门）。以上设施应包括门窗、卫生洁具、电缆、配电箱、灯具、小电器、阀门、散热器等一切业主认为应包含的设施，各生产、生活用房室外门均按甲类防火等级要求设计。质量标准：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准，满足招标人建设目标及技术要求。工程质量达到合格标准，工艺验收质量标准为单方进料产气量大于11立方米且单方罐容产气量大于1立方米且COD去除率75%，沼液满足《GBT 25246-2010 畜禽粪便还田技术规范》要求。出料：沼气站至沼液池沉淀池管道由沼气站单位施工，集水池至沼液沉淀池由沼气站单位施工。送沼气：沼气站至公共区锅炉房沼气管道（送至锅炉房室内）由沼气站单位施工。水：沼气站不打井，供水由猪场提供至沼气站红线，红线内由沼气站单位施工。防护栏：按照GB4053.3-2009等标准要求进行防护栏杆及钢平台的设计、制造和安装。3.1 本次招标要求投标人是在中华人民共和国境内注册的独立法人或者其他组织，并在人员、设备等方面具有相应的履约能力。3.2.1 投标人必须具有建设行政管理部门颁发的环境工程设计专项（水污染防治）乙级及以上和环保工程专业承包三级及以上资质。3.2.2项目经理要求：本次招标要求投标人拟派项目经理具备建筑工程专业或机电工程专业或市政工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建工程项目的项目经理。3.2.3业绩要求：投标人2020年1月至2023年3月内必须完成过至少一项500立方/天粪水处理达标排放项目总包工程或200立方/天粪水沼气项目的总包工程（时间以合同为准，联合体投标的需牵头人具有以上业绩，若合同内容无法完全体现上述相关要求的，提供发包方盖章满足上述要求的相关证明，否则视为无效）。3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标；集团公司中母公司与子公司不得同时参加同一标段投标。列入中粮集团、中粮家佳康黑名单企业和曾经在中粮家佳康工程建设项目发生过死亡责任事故以及发生过农民工上访、诉讼等企业不得参与投标。（5）投标人、法定代表人、拟派项目经理近三年（近三年是指2020年1月1日至获取招标文件截止时间止）无行贿犯罪行为【本次招标所称行贿犯罪行为是指各级人民法院判决书中有判决投标人或其法定代表人或拟派项目经理犯行贿罪的情形】。（6）投标人信誉良好及在以往工程项目中与中粮家佳康无经济纠纷、无诉讼案件。3.6.1 投标人必须承诺中标后，按照招标人要求及工程需要配备现场其他管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员等），不予承诺的按照不实质性响应招标文件要求处理；同一母公司的各个具有独立法人资格的子公司不得互相串用项目管理人员和证书。3.6.2 拟投入项目管理人员必须是本企业合法在职人员，且未担任其他任何在施建设工程项目的施工管理工作。质量员、施工员具有有效的相关专业岗位证书，安全员具有有效的安全生产考核合格证书，具备3年以上工程项目安全管理经验（提供工作履历证明材料及注册日期满3年以上的安全生产考核合格证书），以安全员身份至少参与过两个单项总投资额超过1000万的工程项目。（提供合同及发包方盖章满足上述要求的相关证明，否则视为无效）。3.7投标人在2020年1月1日至投标截至日前不得有受到因施工安全事故造成的行政处罚。获取时间：2023年03月23日09时00分00秒---2023年03月28日17时00分00秒